Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Vergabe) | Tenderhunter

Geschäftsentscheidung

Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Ver: Details prüfen

Für Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Vergabe) ist der Leistungsumfang teilweise dokumentiert, aber es fehlen Mengen, Eignungsnachweise und Zuschlagskriterien. Dokumentiert sind Auftraggeber: Landesamt für Umwelt; Verfahren: Öffentliche Ausschreibung; Angebotsfrist: 20.11.2026. Die Angebotsfrist ist der 20.11.2026.

Nächster Schritt: Vergabeunterlagen bis 20.11.2026 anfordern und Leistungsumfang, Mengen sowie Zuschlagskriterien prüfen.

Offen: Gewinnanforderungen sind nicht dokumentiert. Lieferanforderungen sind nicht dokumentiert. Zuschlagskriterien sind nicht dokumentiert.

Schnellcheck

In kurzer Zeit sehen, was fehlt, was auffällt und bis wann Sie handeln müssen.

4 Punkte offen

0 Hinweise prüfen

Nächster Termin: 02.11.2026

Nicht alle entdeckten Unterlagen konnten gelesen werden. Aussagen bitte im Original prüfen.

Skonto: Bei Zahlung von Abschlags- und Schlussrechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang wird ein Skonto von 2 % auf den jeweiligen Bruttorechnungsbetrag gewährt. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 17 VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung 1 Technische u

Pflichtpunkt

Bekanntmachung.pdf · Seite 4„die vollständige Übergabe der vertraglich geschuldeten Revisionsdokumentation (As- Built). - Skonto: Bei Zahlung von Abschlags- und Schlussrechnungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang wird ein Skonto von 2 % auf den jeweiligen Bruttorechnungsbetrag gewährt. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 17 VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung 1 Technische und beru”Quelle öffnen

reicht der Bieter bei Angebotsabgabe je Referenz das Formular 311 (Referenznachweis) ein.

Pflichtpunkt

Bekanntmachung.pdf · Seite 4„ierung mit SIEMENS SIMATIC Step 7 und TIA-Portal durchgeführt worden sein. Als Nachweis zu 1) reicht der Bieter bei Angebotsabgabe je Referenz das Formular 311 (Referenznachweis) ein. 2) er über qualifiziertes Personal verfügt, welches er für Arbeiten an elektrischen Anlagen einsetzen wird, z.B. Elektrofachkraft gemäß”Quelle öffnen

er über qualifiziertes Personal verfügt, welches er für Arbeiten an elektrischen Anlagen einsetzen wird, z.B. Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 1000-10 oder vergleichbar. Als Nachweis zu

Pflichtpunkt

Bekanntmachung.pdf · Seite 4„reicht der Bieter bei Angebotsabgabe je Referenz das Formular 311 (Referenznachweis) ein. 2) er über qualifiziertes Personal verfügt, welches er für Arbeiten an elektrischen Anlagen einsetzen wird, z.B. Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 1000-10 oder vergleichbar. Als Nachweis zu 2) reicht der Auftragnehmer nach Zuschlags”Quelle öffnen

das eingesetzte Personal über Kenntnisse der einschlägigen Normen und Richtlinien DIN EN 60204-1, IEC 60664, DIN EN 50178, IEC 62103, IEC 60870-5-101 und -104, VDI/VDE-Richtlinie 3694 und BSI-Richtlinien oder vergleichbar verfügt. 2 Wirtschaftlichen und finanzielle Leistungsfähigkeit Zum Nachweis der wirtschaftlichen u

Pflichtpunkt

Bekanntmachung.pdf · Seite 4„n in der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis beschriebenen Systemen verfügt. 4) das eingesetzte Personal über Kenntnisse der einschlägigen Normen und Richtlinien DIN EN 60204-1, IEC 60664, DIN EN 50178, IEC 62103, IEC 60870-5-101 und -104, VDI/VDE-Richtlinie 3694 und BSI-Richtlinien oder vergleichbar verfügt. 2 Wirtschaftlichen und finanzielle Leistungsfähigkeit Zum Nachweis der wirtschaftlichen und fin”Quelle öffnen

Keine sichere Abweichung in den verfügbaren Unterlagen gefunden.

Ortstermin / Besichtigung

02.11.2026

Bekanntmachung.pdf · Seite 5„Bedarf wird ein Besichtigungstermin nach folgenden Maßgaben angeboten: - Im Zeitraum vom 02.11.2026 bis 06.11.2026, jeweils zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr (die Uhrzeit bezieht sich auf den Beginn). - Besichtigungsdauer: max. 45 Minuten. - Der Bedarf an einer Besichtigung muss seitens des Bieters über den Vergabemark”Quelle öffnen

Ortstermin / Besichtigung

06.11.2026

Bekanntmachung.pdf · Seite 5„n Besichtigungstermin nach folgenden Maßgaben angeboten: - Im Zeitraum vom 02.11.2026 bis 06.11.2026, jeweils zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr (die Uhrzeit bezieht sich auf den Beginn). - Besichtigungsdauer: max. 45 Minuten. - Der Bedarf an einer Besichtigung muss seitens des Bieters über den Vergabemarktplatz RLP und”Quelle öffnen

Frist für Rückfragen

11.11.2026

Bekanntmachung.pdf · Seite 5„Rückfragen ergeben, deren Klärung dem Bieter unverzichtbar erscheinen, sind diese bis zum 11.11.2026 auf der Vergabeplattform zu stellen. Die darauf erteilten Auskünfte werden dann allen Bietern in anonymisierter Form ausschließlich auf der Vergabeplattform zur Verfügung gestellt. Besichtigungstermin: Bei Bedarf wird e”Quelle öffnen

Abgabe des Angebots

20.11.2026, 10:00

Ausschreibungsdaten„Abgabefrist aus den Ausschreibungsdaten.”

Bindefrist / Gültigkeit

18.12.2026

Bekanntmachung.pdf · Seite 3„gefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am 20.11.2026 um 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am 18.12.2026 p) Adresse für elektronische Angebote https://landesverwaltung.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/ notice/CXPDYYHYS9Y Anschrift für schriftliche Angebote q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE r) Zuschlagskr”Quelle öffnen

Vertrags- oder Leistungsbeginn

11.01.2027

Bekanntmachung.pdf · Seite 3„tellung oder Dauer der Leistungen 242 Tage Bestimmungen über die Ausführungsfrist Beginn: 11.01.2027 Ende: 14.12.2027 Alle weiteren Ausführungsfristen sind dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen. Alle aus dem Bauzeitenplan festgelegten Fristen sind verbindliche Leistungsfristen. j) Nebenangebote zugelassen nur in V”Quelle öffnen

Vertrags- oder Leistungsbeginn

14.12.2027

Bekanntmachung.pdf · Seite 3„r der Leistungen 242 Tage Bestimmungen über die Ausführungsfrist Beginn: 11.01.2027 Ende: 14.12.2027 Alle weiteren Ausführungsfristen sind dem beigefügten Bauzeitenplan zu entnehmen. Alle aus dem Bauzeitenplan festgelegten Fristen sind verbindliche Leistungsfristen. j) Nebenangebote zugelassen nur in Verbindung mit ein”Quelle öffnen

Alle Termine speichern

Beschreibung

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt
Verfahren: Öffentliche Ausschreibung
Angebotsfrist: 20.11.2026
Zusammenfassung: Für „Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Vergabe)“ sind aktuell nur die öffentlich sichtbaren Verfahrensdaten verfügbar. Öffentlich sichtbar sind: Auftraggeber: Landesamt für Umwelt; Verfahren: Öffentliche Ausschreibung; Angebotsfrist: 20.11.2026 10:00; Leistungsgegenstand: 45300000-0 Bauinstallationsarbeiten 51900000-1 Installation von Lenk- und Steuersystemen. Die vollständige Leistungsbeschreibung und die Vergabeunterlagen sind auf dem Quellportal derzeit nicht öffentlich verfügbar.
Leistungsumfang: 45300000-0 Bauinstallationsarbeiten 51900000-1 Installation von Lenk- und Steuersystemen

Kerndaten

Auftraggeber

Landesamt für Umwelt

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung

Frist

20. November 2026

Veröffentlicht

14. Oktober 2026

Vergabeunterlagen

Bekanntmachung.pdf

BekanntmachungGespeichert

Herunterladen

Bekanntmachung.pdf

BekanntmachungBlockiert / fehlgeschlagen

Zur Vergabeplattform

Übersicht

Verfahrensangaben

Vergabeunterlagen

vergabeunterlagen · Entdeckt

Kommunikation

Entdeckt

cosinex GmbH

Entdeckt

Impressum

Entdeckt

Tenderhunter

Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Vergabe)

Geschäftsentscheidung

Schnellcheck

Beschreibung

Kerndaten

Vergabeunterlagen

Ähnliche Ausschreibungen

Geräteträger / Unimog m. Anbaugeräten

Tanklöschfahrzeug mit Staffelkabine (TLF 3000), Feuerwehr Euskirchen (LG Kirchheim)

Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule an der Brüder-Grimm-Schule in Gescher

Vergabeportale

Informationen

Ex-post: Soziale Beratung und Betreuung geflüchteter Personen in der Stadt Coesfeld

Erneuerung der Prozessdatenverarbeitung und ausgewählter Messeinrichtungen - Rheingütestation Worms (RGS) (wiederholende Vergabe)

Geschäftsentscheidung

Schnellcheck

Was muss ich einreichen?

Was könnte problematisch sein?

Welche Fristen gelten?

Beschreibung

Kerndaten

Vergabeunterlagen

Ähnliche Ausschreibungen

Geräteträger / Unimog m. Anbaugeräten

Tanklöschfahrzeug mit Staffelkabine (TLF 3000), Feuerwehr Euskirchen (LG Kirchheim)

Trägerschaft der Offenen Ganztagsschule an der Brüder-Grimm-Schule in Gescher

Vergabeportale

Informationen

Ex-post: Soziale Beratung und Betreuung geflüchteter Personen in der Stadt Coesfeld