Grüne-Aue-Schule, Neubau - Lieferung, Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der Sanitärinstallation DIN 18381: Anforderungen prüfen
Für „Grüne-Aue-Schule, Neubau - Lieferung, Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der Sanitärinstallation DIN 18381“ sind aktuell nur die öffentlich sichtbaren Verfahrensdaten verfügbar. Öffentlich sichtbar sind: Auftraggeber: Stadt Gronau (Westf.); Verfahren: Offenes Verfahren (sangaben); Angebotsfrist: 15.09.2026 10:00; Leistungsgegenstand: 45330000-9 Installateurarbeiten 45332000-3 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen. Die vollständige Leistungsbeschreibung und die Vergabeunterlagen sind auf dem Quellportal erst nach Teilnahme am Verfahren zugänglich.
Nächster Schritt: Anforderungen mit eigenem Leistungsprofil abgleichen; Vergabeunterlagen für Mengen und Details anfordern.
Offen: Lieferanforderungen sind nicht dokumentiert. Detaillierter Leistungsumfang und Mengen sind nicht dokumentiert. Zuschlagskriterien sind nicht dokumentiert.
Schnellcheck
In kurzer Zeit sehen, was fehlt, was auffällt und bis wann du handeln musst.
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„stigen Unterlagen, Besichtigung der Baustelle usw. ein genaues Bild 28.07.2026 - Seite 3 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Allgemeine Technische Vorbemerkungen über die Art und den Umfang der ausgeschriebenen Leistung zu verschaffen. Unklarheiten si”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„f die Notwendigkeit einer möglichen Nachverpressung durch Setzrisse 28.07.2026 - Seite 5 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Vorbemerkungen Projekt SAN wird hingewiesen. Fenster- und Türanlagen sind als Holz-Aluminium-Konstruktionen mit außenliegenden”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„en oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional 28.07.2026 - Seite 7 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Besondere Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welc”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„en oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional 28.07.2026 - Seite 7 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Besondere Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welc”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„bgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 1.1 Formblätter ☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) ☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (b”Quelle öffnen
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„019 Seite 1 von 2 Vergabenummer Datum B/2026/055 Baumaßnahme Grüne - Aue - Schule, Neubau Leistung Lieferung, Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der Sanitärinstallation DIN 18381 Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)”Quelle öffnen
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„- Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 1 von 2 Vergabenummer Datum B/2026/055 Baumaßnahme Grüne - Aue - Schule, Neubau Leistung Lieferung, Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der Sanitärinstallation DIN 18381 Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 1.1 Formblätter ☒ Angebotss”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 1.2 unternehmensbezogene Unterlagen ☒ Angabe der PQ - Nummer im Angebotsschreiben oder For mblatt Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung 1.3 Leistungsbezogene Unterlagen ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen ☐ Herstellerangaben in folgen”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„ngabe der PQ - Nummer im Angebotsschreiben oder For mblatt Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung 1.3 Leistungsbezogene Unterlagen ☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen ☐ Herstellerangaben in folgenden Positionen: siehe Unterlagen ☐ Erfüllung von Mindestanforder ungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulege”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„- Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen ☒ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) ☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben ☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchsc”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„fordert, und zwar folgende Unterlagen: 124 Eigenerklärung zur Eignung 234 Erklärung Bieter - /Arbeitsgemeinschaft 233 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 248 Erkläru ng zur Verwendung von Holzprodukten 3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 4 Losweise Vergabe nein ja, Angebo”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„ewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzügl ich in Textform mitteile/n. Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) Ist”Quelle öffnen
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„en als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verg e- bende Leist ung mit dem Angebot - Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ , ggf. ergänzt durch geforderte auftrag s- spezifische Einzelnachweise - Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen . Bei Einsatz von anderen Unterne”Quelle öffnen
Pflichtpunkt
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„verordnung (NachwV). 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau - und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.”Quelle öffnen
Wichtig: Abgabefristen unterscheiden sich
Die Ausschreibungsdaten und ein Dokument nennen unterschiedliche Abgabefristen (15.9.2026 und 15.9.2026).
Ausschreibungsdaten„Abgabefrist aus den Ausschreibungsdaten.”
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„b wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft Ablauf der Angebotsfrist Datum Uhrzeit 15.09.2026 10:00 Uhr Bindefrist endet am 20.11.2026 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A) Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme FD 465 - 108 Grüne - Aue - Schule, Neuba”Quelle öffnen
Fertigstellung / Leistungsende
08.04.2025
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„ndung d er Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 3. Zahlung (§ 16 VOB/B) Stand: 08.04.2025 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B verlängert auf 60 Ta”Quelle öffnen
Ortstermin / Besichtigung
28.07.2026
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„e in die Pläne und sonstigen Unterlagen, Besichtigung der Baustelle usw. ein genaues Bild 28.07.2026 - Seite 3 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Allgemeine Technische Vorbemerkungen über die Art und den Umfang der ausgeschriebenen Leistung zu versch”Quelle öffnen
Fertigstellung / Leistungsende
28.07.2026
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„chster Seite - Übertrag: ................................ Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.07.2026 - Seite 115 Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV 03 Titel KG 419 - Sonstiges Nebenarbeiten, Sonderleistungen Bereich 03.01 Nr. Leistungsbeschreibung Me”Quelle öffnen
Abgabe des Angebots
15.09.2026, 10:00
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„b wettbewerblicher Dialog Innovationspartnerschaft Ablauf der Angebotsfrist Datum Uhrzeit 15.09.2026 10:00 Uhr Bindefrist endet am 20.11.2026 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A) Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme FD 465 - 108 Grüne - Aue - Schule, Neuba”Quelle öffnen
Abgabe des Angebots
15.09.2026, 12:00
Ausschreibungsdaten„Abgabefrist aus den Ausschreibungsdaten.”
Bindefrist / Gültigkeit
20.11.2026
Vergabeunterlagen_CXPWYRELNGL.zip„nerschaft Ablauf der Angebotsfrist Datum Uhrzeit 15.09.2026 10:00 Uhr Bindefrist endet am 20.11.2026 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A) Bezeichnung der Bauleistung: Maßnahmennummer Baumaßnahme FD 465 - 108 Grüne - Aue - Schule, Neubau Vergabenummer Leistung B/2026/055 Liefe”Quelle öffnen
Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Allgemeine Technische Vorbemerkungen einschl. aller notwendigen Nebenarbeiten. Sämtliche speziell für den Betrieb der jeweiligen Anlagen zu berücksichtigenden technischen Bestimmungen, Normen und Vorschriften sind einzuhalten. Die Verantwortung für die Ausführung trägt der Auftragnehmer. Zeichnungen usw. sind daher von ihm vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen, mit der tatsächlichen
Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Vorbemerkungen Projekt SAN siehe Word Dokument "250319_GGS_Vorlage_LV_Besondere Vorbemerkungen DGNB Materialdeklaration gemäß besonderen Vorbemerkungen zur DGNB-Zertifizierung, Punkt 1 und 2: Das Bauvorhaben wird nach DGNB zertifiziert. Hierfu ̈r hat der Auftragnehmer eine Nachweisfu ̈hrung der eingesetzten Baustoffe zu erbringen. Der dafu ̈r erforderliche Aufwand ist mit dieser Position abgeg
Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Besondere Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen erfüllen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokument
Leistungsverzeichnis Neubau_Grundschule_Gronau (12759) 01 KG 410 - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen LV Besondere Vorbemerkungen DGNB-Zertifizierung mit QNG-Siegel EPD Umweltdeklaration des IBU Institut Bauen und Umwelt e. V. ggf. nach Bedarf zu erweitern Die vollständige Deklaration (Produkt- und Materialdeklarationsliste mit Nachweisen/ Datenblättern im Anhang) ist dem Auftraggeber spätestens 4 Wochen vor dem Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen. Abweichungen von der Produktangabe hat d
Bauarbeiten
Neubau ZOB & KVP Ringstr/Gaulstr (Planung und Bauleitung)